高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目项目公告

浙江 2024-07-26 17310690583

导出PDF收藏打印

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机，本网为注册会员提供免费试用服务。

高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目

（招标编号：***-SYJTGSSY-0005）

1.招标条件

本招标项目高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目已列入招标人年度预算，项目业主为 ******限公司，资金来源为自筹，招标人为 ******限公司，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

为不断美化加油站的整体形象，持续提升顾客满意度，以更加良 ******力公司油品和非油品销量的提升，拟对加油站进行维修改造。

本项目的招标范围：***，招标范围如下：

序号	项目名称	分项	最高限价（元）	标段	具体工期要求
1	杭州东新站埋地油罐内衬施工项目	杭州东新站埋地油罐内衬施工项目	795000	标段一	20天
2	杭州东新站双层管道改造（土建、工艺）项目	杭州东新站双层管道改造土建	904537	标段二	40天
2	杭州东新站双层管道改造（土建、工艺）项目	杭州东新站双层管道改造工艺	717742		40天
3	高速丽水上站双层管道改造（土建、工艺）项目	高速丽水上站双层管道改造土建	873241		40天
3	高速丽水上站双层管道改造（土建、工艺）项目	高速丽水上站双层管道改造工艺	673989		40天
4	高速永嘉等站15站三次回收设备配套安装项目	高速永嘉等站15站三次回收设备配套安装	380350		7天/站
5	加油（气）站安全隐患改造项目	加油（气）站安全隐患整治	621931		7天/站
5	加油（气）站安全隐患改造项目	加油站人孔井增设操作平台	272800		7天/站
6	其他零星维修项目	其他零星维修	146774		5天/站
6	其他零星维修项目	LNG加气站储罐区管道保温层改造	296000		5天/站

3.投标人资格要求

3.1资质要求：

（1）本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质，同时具有GC2级工业管道安装资质；（适用于标段1、标段2）

（2）具有企业安全生产许可证；（适用于标段1、标段2）

（3）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A 类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书；（适用于标段1、标段2）

（4）本次招标不接受联合体投标。（适用于标段1、标段2）

3.2 业绩要求：

（适用于标段1）：****-**-**日以来（时间以竣工验收时间为准），投标人以施工总承包人（或工程总承包中的施工方）的身份承接的加油站建安工程单个合同业绩中，自主完成过的加油站埋地**0万元及以上；或以专业分包人身份独立完**0万元及以上的加油站埋地油罐内衬施工业绩。

【业绩证明材料：***.合同协议书复印件；和b.竣工验收证明文件复印件；以上a、b证明材料缺一不可；若以上证明材料无法体现项目业绩要求所载的具体要求的，还须额外提供发包人出具的盖章的证明材料（专业分包业绩可由总包单位出具证明材料，但还须额外提供项目业主同意分包的证明文件），否则业绩不予认可；当证明材料出现不一致的情形时，按照竣工验收证明文件＞合同协议书＞发包人证明文件的优先顺序进行认定】。

（适用于标段2）：****-**-**日以来（时间以竣工验收时间为准），投标人独立完成**0万元及以上的加油站施工项目业绩，施工内容须同时包含加油站土建施工（要求同时涉及土石方与站房施工），与工艺设备和管道安装工程。

【业绩证明材料：***.合同协议书复印件；和b.竣工验收证明文件复印件；以上a、b证明材料缺一不可；若以上证明材料无法体现项目业绩要求所载的具体要求的，还须额外提供发包人出具的盖章的证明材料，否则业绩不予认可；当证明材料出现不一致的情形时，按照竣工验收证明文件＞合同协议书＞发包人证明文件的优先顺序进行认定】。

3.3信誉要求（适用于标段1、标段2）：

（1）投标人及拟派项目负责人自****-**-**日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://court.****.cn/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）。

（2）不存在“投标人须知”第 1.4.3 项及1.4.4项规定的情形。

3.4人员要求（适用于标段1、标段2）：

3.4.1项目负责人：

（1）具有注册在投标人单位的机电工程二级及以上建造师执业资格；

（2）具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）；

（3）****-**-**日以来（时间以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过的加油站建安工程单个合同业绩中加油站埋地**0万元及以上，**0万元及以上的加油站埋地油罐内衬施工业绩。项目负责人是指：***，或工程总承包项目的施工负责人；（适用于标段1）

（3）****-**-**日以来（时间以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成**0万元及以上的加油站项目业绩，施工内容须包含加油站土建施工（要求同时涉及土石方与站房施工），与工艺设备和管道安装工程。项目负责人是指：***，或工程总承包项目的施工负责人；（适用于标段2）

【业绩证明材料：***.合同协议书复印件；和b.竣工验收证明文件复印件；以上a、b证明材料缺一不可；若以上证明材料无法体现项目业绩要求所载的具体要求的，还须额外提供发包人出具的盖章的证明材料（专业承包业绩可由总包单位出具，但还须额外提供项目业主同意分包的证明文件），否则业绩不予认可；当证明材料出现不一致的情形时，按照竣工验收证明文件＞合同协议书＞发包人证明文件的优先顺序进行认定】。

（4）拟任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

3.4.2项目技术负责人：

（1）具有机电工程类专业中级及以上技术职称；

3.4.3安全负责人：

（1）具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）；

3.5其他要求（适用于标段1、标段2）：

（1）每个投标人可在招标中对2个标段（合同包）投标，每个投标人允许中1个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。评标时按照标段2→标段1的顺序进行评标，同一投标人在两个标段中综合排名均为第一的，则标段1将推荐综合得分排名第二的投标人为中标候选人。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含投标人及法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

4.招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：****-**-** 至****-**-**。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：***，联系电话：（0571）****；技术服务由上海市 ******限公司提供，客服电话：****60转6转2。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为****-**-** 16:***。招标人将于****-**-**前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间：****-**-** 09:***。

5.3投标文件递交方式：

5.3.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

5.3.2不要求递交纸质投标文件。

5.3.3不要求递交样品等。

5.4电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。

如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。

如要递交样品等，因投标人样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，造成投标失败等风险由投标人自行承担。

5.5本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：***://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）